Поиск по статьям
Найдите ответы на свои вопросы в базе знаний
Как отбить многомиллионную неустойку, если сроки действительно сорваны? Разбор дела + чек-лист поставщика: 5 млн ₽ требований → 3 699 ₽Когда покупатель требует многомиллионную неустойку за просрочку поставки, но при этом сам создал все условия для срыва сроков — у поставщика есть все шансы не просто снизить сумму, а полностью отбиться от претензий. Разбираем реальное дело, где нам удалось превратить 5 млн рублей требований в 3 699 рублей.
01 Суть спора
Между компаниями был заключен договор поставки и монтажа мебели. По условиям сделки поставщик обязался передать товар и произвести его монтаж на объекте покупателя. Однако в согласованные сроки поставка не состоялась. Обстоятельства делаПричина срыва: объект, на который должна была поставляться и монтироваться мебель, находился в стадии незавершенного строительства. Помещения не были готовы к приемке и размещению товара, велись отделочные работы. Поставщик уведомлял покупателя о готовности товара и невозможности его монтажа по вине принимающей стороны. Покупатель на уведомления не реагировал, объект не сдавал, встречные обязательства не исполнял. Спустя несколько месяцев, когда строительство было завершено, мебель поставлена и смонтирована. Объект введен в эксплуатацию и использован по назначению (гостиница к чемпионату мира). Однако спустя время покупатель обратился в суд с требованием о взыскании с поставщика неустойки за просрочку поставки. Сумма иска — почти 5 миллионов рублей.
02 Что сделали мы (защита)
Доверитель (поставщик) обратился к нам за юридической помощью. В ходе анализа материалов дела и обстоятельств спора мы установили следующее: Ключевые факты, которые легли в основу защиты
В силу ст. 401, 406 ГК РФ лицо не может быть привлечено к ответственности за нарушение обязательства, если исполнение было невозможным по вине кредитора. На основании этого мы выстроили правовую позицию:
03 Ход разбирательства
Позиция покупателя
Покупатель в суде первой инстанции настаивал на том, что поставка должна была состояться вне зависимости от готовности объекта. Также заявлял, что не получал уведомлений и что переписка по электронной почте не является надлежащим доказательством. Что установил суд
Суд исследовал материалы дела: договор, спецификации, переписку сторон, фотоматериалы, документы о вводе объекта в эксплуатацию. Установлено, что объект сдан только в ноябре, тогда как по условиям договора поставка должна была состояться в сентябре. Суд пришел к выводу, что до указанной даты исполнить обязательства было объективно невозможно по вине покупателя.
04 Результат рассмотрения
4,9 млн ₽ → 3 699 ₽
Суд первой инстанции отказал во взыскании неустойки в части поставки и монтажа мебели
Удовлетворены требования лишь в части поставки осветительного оборудования (не требовавшего монтажа) на сумму 3 699 рублей, а также расходы по госпошлине — 36 рублей.
Покупатель подал апелляционную жалобу, настаивая на полном удовлетворении иска. Однако апелляционный суд оставил решение без изменения, признав выводы первой инстанции законными и обоснованными. Доводы покупателя отклонены как несостоятельные.
📋 Чек-лист поставщика
Как защититься от неустойки при просрочке по вине заказчика
🔹 До поставки: что включить в договор
⚠️ При возникновении проблем: что делать
⚖️ Если дело дошло до суда: что подготовить
📌 Результат из разобранного дела: Благодаря своевременной фиксации уведомлений, наличию резолюций покупателя и доказательств неготовности объекта, суд отказал во взыскании 4,9 млн ₽ неустойки. Взыскано всего 3 699 ₽.
Судебный акт вступил в законную силу. Покупатель, рассчитывавший на многомиллионную неустойку, получил незначительную сумму, не покрывающую даже судебных издержек, но еще и оплатил судебные расходы Поставщика.
Ключевые факторы успеха:
Данное дело — наглядный пример того, как правильно выстроенная защита позволяет полностью нивелировать многомиллионные претензии при очевидной вине самого истца. Нужна защита в суде или анализ договора?
Разберем вашу ситуацию, оценим перспективы и выстроим стратегию защиты. Поможем снизить неустойку или полностью отбить претензии.
|
|
| Категория: Разбор вопросов | Добавил: Olesya (14.03.2026) | |
| Просмотров: 57 | |